我们都知道，一项工程建设的完成需要得到很多方面的支持，因此在工程施工的过程中，难以避免地会出现各种各样的纠纷问题。那么，工程终止合同协议书范本？为了帮助大家更好的了解相关法律知识，小编整理了相关的内容，我们一起来了解一下吧。
一、工程终止合同协议书范本
甲方：_______________乙方：_______________
通信地址：___________通信地址：_______________
法定代表人：_________法定代表人：_______________
授权代理人：_________授权代理人：_______________
电话/手机：__________电话/手机：_______________
传真：_______________传真：_______________
电子邮箱：___________电子邮箱：_______________
___年___月___日，甲方与乙方签署了《_______________协议》，约定______________________________。
甲乙双方经协商一致，同意于___年___月___日提前终止本协议，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、互谅互让的原则，就双方提前终止协议相关事宜达成如下条款，双方共同恪守：
第一条甲、乙双方同意，提前终止双方于___年___月___日签订的《_______________协议》。
第二条协议提前终止后，原协议约定的知识产权保护及保密条款继续有效，双方仍需严格遵照执行。
第三条价款结算及支付方式：
1、甲方应于___年___月___日前一次性向乙方支付服务费用___万元（人民币大写：___万圆整）。乙方在甲方付款前，应向甲方开具等额发票。
2、乙方在收到此笔款项后，甲、乙双方因协议存续期间及提前终止本协议所产生的所有债权债务（包括但不限于价款、滞纳金、违约金、赔偿金等其他债权债务等）已全部结清。
第四条违约责任
1、甲乙双方应共同遵守本协议，任何一方违反本协议的约定，依法承担相应赔偿责任。
2、乙方违反本协议约定，侵犯了甲方知识产权及商业秘密等有关秘密，给甲方造成损害的，应承担因此给甲方造成的全部经济损失；乙方利用甲方上述秘密信息牟取的全部收益无偿归甲方所有。
3、自本协议签订之日起，乙方不得就协议存续期间及提前终止本协议所产生的任何事宜（包括但不限于价款、滞纳金、违约金、赔偿金等其他债权债务等）提起仲裁、诉讼、申诉、信访；否则，视为乙方根本性违约，乙方应双倍退还甲方已支付的服务费用。
第五条争议解决
因本协议所引起的或与本协议有关的争议，双方应友好协商解决；协商不成应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。违约方应承担守约方因处理本协议项下纠纷所产生的仲裁费、律师费、差旅费等一切损失。
第六条其他约定
1、未尽事项，双方另行协商解决并签订补充协议，有关的补充协议与本协议不可分割，具有同等法律效力。
2、本协议自双方签字、盖章之日起生效，本协议一式二份，双方各执一份为证，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________
授权代理人签字：___________授权代理人签字：___________
年月日
二、施工合同双方都要盖章吗
若贵司为投标人，发包人发出中标通知书，则应该盖与中标通知书中列明之投标人一致之公章。施工合同盖章需要双方都要的吗。合同是双方平等、自愿基础上达成一致形成的合意，为证明合同内容是双方自愿约定并认可的，自然需要合同双方在合同上签字盖章。
三、工程合同怎么写
工程合同一般需要写明工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容才会有效。具体还包括一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、陷责任与保修、违约、索赔和争议解决等。施工合同亦称工程合同或包工合同。指发包方和承包方为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。
《中华人民共和国民法典》第七百九十五条规定，施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。
以上就是小编为您详细介绍关于工程终止合同协议书范本的相关知识，大家在撰写工程终止合同的时候可以参考上文的文书进行修改。如果您还有其他的法律问题，欢迎咨询，我们会有专业的律师为您解答疑惑。